四川省新津縣人民法院

民事判決書

（2014）新津民初字第377號

原告（反訴被告）四川某某建筑工程有限公司。

法定代表人肖某某。

委托代理人龍某某。

委托代理人許某某。

被告（反訴原告）成都某某科技集團(tuán)有限公司。

法定代表人趙某某。

委托代理人王某某。

委托代理人李某某。

原告（反訴被告）四川某某建筑工程有限公司（以下簡稱四川某某公司）與被告（反訴原告）成都某某科技集團(tuán)有限公司（以下簡稱成都某某公司）建設(shè)工程施工合同糾紛一案，本院受理后，依法適用簡易程序，由審判員張文獨(dú)任審判，公開開庭進(jìn)行了審理。原告（反訴被告）四川某某公司委托代理人龍某某、許某某與被告（反訴原告）成都某某公司委托代理人王某某、李某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

原告四川某某公司訴稱，2010年11月19日，原告與被告簽訂了《某某新廠區(qū)1號鋼結(jié)構(gòu)廠房建筑工程合同》（以下稱《1號廠房合同》）。合同簽訂后，在原告施工過程中，因被告設(shè)計(jì)變更等原因，雙方于2011年2月22日簽訂了補(bǔ)充協(xié)議，對原告承包涉訴工程的施工范圍、工程費(fèi)用、工期等內(nèi)容進(jìn)行了重新約定。補(bǔ)充協(xié)議簽訂后，在原告按補(bǔ)充協(xié)議約定承包施工范圍進(jìn)行施工過程中，因被告自行放工的土方回填、地面碾壓等工程未按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工，導(dǎo)致原告延期完成涉訴工程，給原告造成巨額的停工損失。涉訴工程完成后，于2012年4月交付被告使用。在原告要求被告按協(xié)議約定支付工程余款時(shí)，被告反而以原告未按合同約定時(shí)間完成涉訴工程為由，拒不支付工程余款，導(dǎo)致糾紛發(fā)生。原告多次找被告協(xié)商解決問題，被告拒不履行付款義務(wù)。為此，原告為維護(hù)自己的合法權(quán)益，特向法院提起訴訟，請求判令被告立即支付原告工程款989003.54元和至起訴之日止的資金利息131537.47元，以及至實(shí)際付款之日止的資金利息；請求判令被告支付違約金145000，并賠償原告停工損失費(fèi)234797元，以上共計(jì)1500338.01元；判令被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)。

本院認(rèn)為，四川某某建筑工程有限公司與成都某某科技集團(tuán)有限公司分別于2010年11月19日、2011年2月22日、2011年3月10日、2011年6月16日、2011年9月8日所簽訂的《建設(shè)工程施工合同》、《補(bǔ)充協(xié)議書》、《關(guān)于新材料功能區(qū)鋼結(jié)構(gòu)廠房工期延誤問題的協(xié)調(diào)會議紀(jì)要》、《成都某某公司和四川某某公司關(guān)于金華工地1號廠房復(fù)工會議紀(jì)要》、《關(guān)于成都某某建材公司20萬噸／年特種功能材料項(xiàng)目促建工作協(xié)調(diào)會議紀(jì)要》是雙方的真實(shí)意思表示，均合法有效，雙方均應(yīng)當(dāng)按照協(xié)議約定全面履行各自的義務(wù)。

成都某某科技集團(tuán)有限公司與四川某某建筑工程有限公司所簽《建設(shè)工程施工合同》約定合同包干價(jià)款為2900000元，雙方所簽《補(bǔ)充協(xié)議書》約定增加工程量價(jià)款為54819元，約定減少工程量價(jià)款為208578.37元。四川某某公司在簽訂合同后按約進(jìn)場施工，并于2012年4月將所承建工程交付成都某某公司使用。成都某某公司自2010年11月23日起至2014年1月14日止，已向四川某某公司支付工程價(jià)款1899819元，成都某某公司尚欠四川某某公司工程建設(shè)價(jià)款846421.63元。為此，成都某某公司應(yīng)當(dāng)向四川某某公司支付剩余工程價(jià)款846421.63元及逾期付款的資金利息。

四川某某公司與成都某某公司簽訂的《補(bǔ)充協(xié)議書》將工程竣工日期變更為2011年2月28日。四川某某公司在該期限屆滿后無正當(dāng)理由未按約竣工，四川某某公司自2011年3月1日起實(shí)際違約。其后，雙方于2011年3月10日參加并簽訂第一份會議紀(jì)要，該紀(jì)要約定工程延期罰款自2011年4月10日起由原來約定5000元／天增加到10000元／天，由四川某某公司向成都某某公司交付10萬元工程履約保證金，該款由成都某某公司在其應(yīng)向四川某某公司交付的二次工程進(jìn)度款中扣減，同時(shí)約定工程竣工日期為2011年4月10日，四川某某公司在期限屆滿后未竣工。此后雙方于2011年6月16日參加并簽訂第二份會議紀(jì)要，約定四川某某公司自2011年6月17日進(jìn)場復(fù)工，于2011年7月11日向成都某某公司提交竣工驗(yàn)收報(bào)告申請，雙方約定工期為25日，四川某某公司在期限屆滿后未竣工。雙方于2011年9月8日參加并簽訂第三份會議紀(jì)要，約定四川某某公司于2011年10月10日前完成1號車間全部工程，將1號車間報(bào)建資料報(bào)園區(qū)規(guī)建局并完善項(xiàng)目報(bào)建手續(xù)，四川某某公司在期限屆滿后既未竣工又未向成都某某公司提供工程竣工資料、竣工圖及協(xié)助辦理驗(yàn)收報(bào)告，其行為已違約。本院認(rèn)為四川某某公司應(yīng)向成都某某公司提供工程竣工資料、竣工圖及協(xié)助辦理驗(yàn)收報(bào)告，并賠償規(guī)建費(fèi)損失472050.75元及支付違約金（酌定）30000元。據(jù)此，依照《中華人民共和國合同法》第六十條、第七十七條、第一百零七條、第一百一十三條、第一百一十四條、第一百二十條，《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十三條、第十四條、第十六條、第十七條、第十八條以及《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條的規(guī)定，判決如下：

一、在判決生效之日起三十日內(nèi)，成都某某科技集團(tuán)有限公司向四川某某建筑工程有限公司支付工程價(jià)款846421.63元及該款自2012年4月1日起至本判決指定的履行期限屆滿之日止按中國人民銀行同期同檔貸款利率計(jì)算的資金利息；

二、在本判決生效之日起三十日內(nèi)，四川某某建筑工程有限公司向成都某某科技集團(tuán)有限公司支付直接損失472050.75元及違約金30000元；

三、在本判決生效之日起三十日內(nèi)，四川某某建筑工程有限公司向成都某某科技集團(tuán)有限公司提供工程竣工資料、竣工圖及協(xié)助辦理驗(yàn)收報(bào)告；

四、駁回原告四川某某建筑工程有限公司的其他訴訟請求；

五、駁回反訴原告成都某某科技集團(tuán)有限公司的其他訴訟請求。

如果未按本判決指定期間履行給付金錢義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

本訴案件受理費(fèi)10246元（已減半），此款本訴原告已墊付，反訴案件受理費(fèi)6010元（已減半），此款反訴原告已墊付，以上案件受理費(fèi)共計(jì)16256元。由本訴原告四川某某建筑工程有限公司承擔(dān)5383元，由反訴原告成都某某科技集團(tuán)有限公司承擔(dān)10873元。將以上案件受理費(fèi)相品跌后，由反訴原告在本判決生效后三十日內(nèi)向本訴原告給付4863元。

如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于四川省成都市中級人民法院。

審判員　張　文

二〇一四年十二月九日

書記員　王巧英

合同糾紛  律師